Projektowane postanowienia umowy
 nr …………………………………………………………………..

zawarta w dniu …………………………. r. w Rzeszowie, pomiędzy: 
Gminą Miasto Rzeszów – Miejskim Zarządem Dróg w Rzeszowie, ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
a 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zwanym dalej „Wykonawcą”
o następującej treści:
§ 1
PRZEDMIOT UMOWY
1.	Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę obejmującą: 
„Przeglądy rozszerzone obiektów inżynierskich na terenie Rzeszowa.”
2.	Zakres zamówienia został określony w wytycznych, stanowiących załącznik do zapytania ofertowego z dnia 11.07.2024 r.
§ 2
TERMIN REALIZACJI
1.	Strony ustalają następujące terminy:
1)	termin rozpoczęcia – od dnia podpisania umowy;
2)	termin wykonania umowy – do 30.11.2024 r.
2.	Termin wykonania przedmiotu umowy uważa się za dotrzymany, jeżeli przedmiot umowy zostanie odebrany zgodnie z  § 5, co zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym.
3.	Termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, obejmuje również czas na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze.
4.	Czynności wymagające działania lub współdziałania ze strony Zamawiającego wykonywane są 
w dni robocze, za które uważa się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Jeżeli jakikolwiek termin ustalony w niniejszej umowie lub na jej podstawie przypada w innym dniu niż roboczy, termin ten ulega przesunięciu na następny dzień roboczy. 
§ 3
WYNAGRODZENIE
1.	Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.
2.	Wynagrodzenie Wykonawcy zawarte w złożonej ofercie wynosi ……………………………. zł brutto (słownie: ………………………………………………………………..), przy stawce 23% podatku od towarów i usług (VAT).
3.	W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) wynagrodzenie ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku bez zmiany wynagrodzenia netto.
4.	Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności przysługującej mu od Zamawiającego bez jego zgody.
5.	Wynagrodzenie o którym mowa w ust 2  będzie płatne w całości w 2024 roku.
§ 4
ROZLICZENIE PRAC
1.	Rozliczenie z Wykonawcą za wykonane prace nastąpi na podstawie jednej faktury.
2.	Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy potwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
3.	Faktura będzie płatna przelewem przez Zamawiającego na konto Wykonawcy nr                                      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.	Zapłata faktury nastąpi w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego.
5.	Fakturę należy dostarczyć Zamawiającemu do dnia 9 grudnia 2024 r.
6.	W fakturze Wykonawca oznaczy Zamawiającego w następujący sposób: 
„Nabywca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów, NIP 8130008613; 
Odbiorca faktury (płatnik): Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie, ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów”. Wykonawca może również wystawić ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną i wysłać ją za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Adres PEF Gminy Miasta Rzeszów: NIP 8130008613.
§ 5
ODBIÓR
1.	Miejscem odbioru wykonanej dokumentacji w postaci sprawozdania z pracy lin podwieszających będzie biuro Zamawiającego.
2.	Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanej dokumentacji będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez osobę sprawującą nadzór ze strony Zamawiającego.
3.	Podpisany przez obydwie strony protokół zdawczo-odbiorczy stanowi podstawę wystawienia faktury.
§ 6
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY
1.	Ze strony Wykonawcy kierownikiem zespołu wykonującego sprawozdanie z pracy lin podwieszających będzie Pan/Pani …………………………………………………………………..
2.	Zamawiający wyznacza Pana Piotra Curzytka - pracownika Miejskiego Zarządu Dróg 
w Rzeszowie do sprawowania nadzoru nad wykonaniem przedmiotu umowy.
3.	Zmiana osoby, o której mowa w ust. 1 oraz wymienionej w ofercie winna być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji wymaganych w zapytaniu ofertowym. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.
4.	Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany osoby podanej 
w ofercie nie później niż 7 dni przed planowanym terminem zmiany tej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku osoby nadzorującej będzie traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu wykonania umowy.
5.	Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 2, o czym powiadomi Wykonawcę na piśmie. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.
§ 7
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1.	Do obowiązków Wykonawcy należy:
1)	prowadzenie prac w taki sposób, aby nie powodować zagrożenia w ruchu drogowym (każdy obiekt będzie czynny);
2)	oznakowanie prac zgodnie z wymaganiami stosownych przepisów prawa.
§ 8
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY
Wykonawca ponosi odpowiedzialność:
1)	za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie prowadzenia prac;
2)	za nienależyte wykonanie prac, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz metody organizacyjno-techniczne stosowane na terenie prowadzenia prac;
3)	za działania, uchybienia i zaniedbania osób, przy pomocy których realizuje przedmiot umowy.
§ 9
KARY UMOWNE
1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1)	za zwłokę w wykonaniu umowy, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – w wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki,
2)	za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 25 % wynagrodzenia brutto.
2.	Suma kar umownych należnych od Wykonawcy nie może przekroczyć 25 % wynagrodzenia brutto.
3.	W przypadku powstania szkody Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
4.	Wykonawca jest zobowiązany zapłacić karę umowną także w przypadku, gdy Zamawiający nie poniósł szkody.
5.	Strony ustalają, że zapłata należności tytułem kar umownych nastąpi na podstawie noty obciążeniowej, w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia.
6.	Zamawiający może dokonać potrącenia wymagalnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, składając stosowne oświadczenie.
7.	Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego informowania Zamawiającego o przewidywanej zwłoce w realizacji przedmiotu umowy.
§ 10
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1.	Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni od zaistnienia niżej wymienionych okoliczności:
1)	Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w terminie 7 dni od daty jej podpisania,
2)	Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po jego stronie realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni,
3)	suma kar umownych przekroczyła kwotę 20 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2.
2.	W przypadku, o którym mowa w ust. 1 punkt 2, Wykonawca może żądać jedynie zapłaty z tytułu zrealizowanych prac.
3.	Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.
4.	Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni od uzyskania informacji o zajęciu w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego majątku Wykonawcy lub jego znacznej części wskazującego na zagrożenie wykonania umowy w ustalonym terminie.
5.	Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie.
§ 11
ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY
1.	Strony mogą dokonywać istotnych zmian postanowień zawartej umowy w każdym przypadku, 
w którym uznają to za uzasadnione, o ile nie prowadzi to do przekroczenia progu zobowiązującego do stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych.
2.	Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem nieważności, chyba że umowa stanowi inaczej.
§ 12
SIŁA WYŻSZA
1.	Strona nie jest odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań, jeżeli niewykonanie zostało spowodowane wydarzeniem będącym poza kontrolą, oraz gdy w chwili zawarcia umowy niemożliwe było przewidzenie zdarzenia i jego skutków, które wpłynęły na zdolność strony do wykonania umowy, oraz gdy niemożliwe było uniknięcie samego zdarzenia lub przynajmniej jego skutków.
2.	Przejawami siły wyższej są w szczególności:
1)	klęski żywiołowe, w tym powódź, susza, trzęsienie ziemi, itp.
2)	akty władzy państwowej np.: stan wojenny, embarga, blokady oraz inne akcje, akty prawne lub decyzje organów władzy państwowej lub samorządowej a także innych organów posiadających władztwo nad stronami i ich majątkiem,
3)	działania wojenne, akty sabotażu, akty terroru itp.,
4)	strajki, blokady dróg, publiczne demonstracje itp.
3.	Za siłę wyższą nie uznaje się braku środków u Wykonawcy, niedotrzymania zobowiązań przez jego kontrahentów oraz braku zezwoleń niezbędnych Wykonawcy dla wykonania umowy, wydawanych przez dowolną władzę publiczną.
4.	Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania się o zaistnieniu siły wyższej i dokonania stosownych ustaleń celem wyeliminowania możliwych skutków działania siły wyższej. Powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, należy dokonać pisemnie lub w inny dostępny sposób, niezwłocznie po fakcie wystąpienia siły wyższej. Do powiadomienia należy dołączyć dowody na poparcie zaistnienia siły wyższej.
5.	W przypadku braku zawiadomienia zarówno o zaistnieniu jak i o ustaniu okoliczności siły wyższej, jak również nieprzedstawienia dowodów, o których mowa w ust. 4, niniejszy paragraf nie ma zastosowania.
§ 13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.	Integralną częścią umowy jest zapytanie ofertowe wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.
2.	W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
3.	Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują  się rozstrzygać w sposób polubowny. Te spory, co do których nie będzie możliwe osiągnięcie porozumienia, podlegać będą rozstrzygnięciu przez właściwy rzeczowo sąd powszechny 
w Rzeszowie.
4.	Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - jeden dla Zamawiającego 
i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY  						 WYKONAWCA